Что такое дизайн проекти зачем он нужен? Форма договора на разработку дизайн проекта

Новый дизайн-проект разрабатывается, как что-то новое, неповторимое творение искусства, которое проектируется индивидуально под заказчика с учетом его образа жизни и жизненных позиций. Главный вопрос, который волнует людей решивших заказать дизайн-проект интерьера к своей квартире - это сколько же будет стоить данное проектирование?

Видео

Фото

Что такое дизайн проекти зачем он нужен? Форма договора на разработку дизайн проекта
Что такое дизайн проекти зачем он нужен? Форма договора на разработку дизайн проекта
Что такое дизайн проекти зачем он нужен? Форма договора на разработку дизайн проекта
Что такое дизайн проекти зачем он нужен? Форма договора на разработку дизайн проекта
Что такое дизайн проекти зачем он нужен? Форма договора на разработку дизайн проекта
Что такое дизайн проекти зачем он нужен? Форма договора на разработку дизайн проекта

Что такое дизайн-проект и что он подразумевает?

Вы, наверное, будете удивлены, но большая часть времени уходит как раз таким на разработку и согласование всех вопросов относительно дизайн проекта интерьера квартиры или дома, а именно правильно составленного дизайн -проекта, так как благодаря такому подходу можно существенно сэкономить время и деньги, потраченные на проведение всех ремонтных работ. Современный и качественный дизайн-проект интерьера квартиры или дома является непросто картинкой с нанесенными размерами и деталями, в таком проекте указывается практически все информация, включая даже самые мелкие нюансы, а именно:

    Размещение коммуникаций;
    Расположение оборудования;
    Тип отделочных материалов;
    Подробный план расстановки мебели;
    Разрезы сечения стен;
    Подробное устройство потолков и вентиляции;
    И ряд дополнительных моментов.

Некоторые люди думают, что не стоит прибегать к услугам таких компаний, которые разрабатывают дизайн–проект интерьера квартиры и тратить немалую сумму денег, если все можно сделать и в самостоятельно порядке, при этом существенно сэкономить. Но как показывает практика, такие уверенные люди, потом жалели о содеянном. Каким бы мастером на все руки не был человек, он все равно не сделает дизайн-проект интерьера лучше, нежели высококвалифицированные профессионалы специализированных компаний. У такого самонадеянного и уверенного человека все равно будут какие-то недочеты и поправки, что будет вливаться в затраты, как временного, так и финансового плана. К тому же группа квалифицированных людей, которые занимаются созданием дизайн-проекта интерьера на протяжении большей половины своей жизни, все сделает намного лучше, нежели человек, который не специализируется в решении данного вопроса. Да и, в конце концов, каждый должен заниматься своим. И если вы не хотите терять деньги и время, то стоит довериться таким специалистам.

Любой качественный дизайн-проект интерьера состоит из нескольких частей. К первой части относится тщательное проектирование плана помещение с использованием компьютерной графики. На таком плане отмечаются все коммуникации, действующие сети отопления, электрики, канализации и вентиляции. Также в этой части дизайн-проекта отмечаются и используемые отделочные материалы, их цена и количество. Ко второй части относится проектирование дизайнерского стиля помещения. Любому человеку должно быть уютно и комфортно в своей квартире, именно по этой причине в этой части дизайн-проекта учитываются абсолютно все предпочтения заказчика. Новый дизайн-проект разрабатывается, как что-то новое, неповторимое творение искусства, которое проектируется индивидуально под заказчика с учетом его образа жизни и жизненных позиций. Главный вопрос, который волнует людей решивших заказать дизайн-проект интерьера к своей квартире - это сколько же будет стоить данное проектирование? Если говорить напрямую и откровенно, то итоговая стоимость дизайн-проекта будет зависеть от ряда определенных факторов, но в большей степени, от масштаба проводимых работ в квартире, используемых материалов и стиля, в котором будет выполнен сам дизайн-проект. К примеру, стоимость таких стилей, как хай-тек, модерн или исторический стиль, будут стоить порядком дороже, нежели стиль классика или кантри.

Дизайнерский ремонт под ключ

При проведении самостоятельного дизайнерского ремонта интерьера в своей квартире владелец затягивает или вовсе приостанавливает проведение всех ремонтных работ на неопределенный период, по той причине, что необходимый бюджет и дизайн-проект, который был заблаговременно им предусмотрен, оказался недостаточным.

А вот с использованием услуги дизайнерский ремонт под ключ, вам не придётся докладывать каких-либо финансовых средств. Даже перед началом проведения всех ремонтных работ, вы будете иметь информацию относительно того, сколько будет стоить такой дизайн-проект, с учетом работы специалистов и всех необходимых строительных и отделочных материалов.

Особого внимания достоин тот факт, что исключается возможность нехватки или избытка каких- либо необходимых материалов.

Заказ качественного дизайн-проекта просто необходим. Это кропотливый труд профессионального дизайнера, благодаря которому будет порядком проще общаться со строительной бригадой, которая в скором времени будет сносить перегородки, протягивать новую электропроводку и так далее. Ведь стоит согласиться, что тяжело будет на пальцах объяснить строительной бригаде, что вы именно хотите, а при наличии грамотно составленного дизайн-проекта квартиры строителям уже будет тяжело отвертеться от своих проделанных оплошностей.

Что такое авторский дизайн?

Наверняка вы часто сталкивались с таким понятием, как «авторский дизайн». Но не всегда данное понятие правильно трактуется людьми, не имеющими отношения к данной сфере. «Авторский дизайн» ни в коем случае не подразумевает, что специалист принимается во внимание исключительно собственные взгляды и пожелания, чем подстраивает всю работу под собственные задумки.

Пользуйтесь услугами лучших специалистов,  чтобы не опасаться того, что ранее уютное помещение приобретет холодный офисный облик. Новый дизайн вашего жилища ни в коем случае не вызовет дискомфорт у ваших гостей и близких. Настоящий авторский дизайн ценится тем, что он полностью воплощает все идеи и мечты заказчика, отображает все, даже самые необычные задумки заказчика. След специалиста навсегда останется в вашем жилище, а вы будете ощущать невероятный комфорт.

В сущности, дизайн проект представляет из себя альбом, наполненный чертежами, которые содержат полное описание нового вида вашего дома, квартиры или офиса.

Изготовление такого рода альбома осуществляется в двух вариантах. Первый из них – это эскиз, который подлежит использованию в том случае, если заказчик не уверен в том, что его идеи совпадают с идеями профессионального дизайнера. Если нет необходимого количества средств для завершенного дизайн проекта, начинают с создания полного дизайн проекта.

Полноценный дизайн проектом считается комплексная работа по созданию дизайна квартиры от основ чертежей до окончательного завершения. Такой проект включает в себя:

    комплексные чертежи;
    технические чертежи;
    план по планировке квартиры;
    стилизованные рисунки для каждого помещения;
    раскладку из настенных материалов.

Советы для тех, кто хочет сделать свое жилье эксклюзивным

Обращайтесь с лучшим специалистам, которые подойдут к работе профессионально и грамотно, с учетом ваших пожеланий и интересов, они внесут в ваш интерьер стиль, совершенность и индивидуальность.

Итак, если вы настроены на то, чтобы создать в вашем жилище полноценный уют и комфорт, обеспечить себя совершенным дизайном, который будет радовать глаз изо дня в день, то дизайн проект интерьера – это именно то, что вам необходимо.

 В зависимости от состава проектных работ мы предлагаем Вам следующие варианты выполнения дизайн-проектов:

1. Эскизный

Включает в себя лишь планировочные решения:

    план обмеров
    план демонтажа
    план возведения перегородок
    включает:
    - спецификацию помещений
    - спецификацию дверных проемов
    план расстановки мебели и сантехнического оборудования
    экспликация помещений (расшифровка условных обозначений на чертежах планировочных решений, список помещений, их количество и параметры)

2. Базовый
3. Расширенный
4. Эксклюзив

Договор на разработку дизайн проекта

Договор на дизайн проект представитель __________ заключает с клиентом после того, как заказчик познакомился с услугами компании и решил, что его устраивают все условия. Благодаря умеренным ценам недостатка в клиентах у нас нет. Заключается договор на дизайн проект после обсуждения предпроектного предложения. Одним из важнейших моментов договора на дизайн проект является схема финансового взаимодействия компании и клиента. Обратите на нее особое внимание.

________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании _______________________ с одной стороны, и гр. _______________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный договором срок выполнить работы по разработке дизайн-проекта интерьера помещения Заказчика по адресу _______________________, общей площадью по горизонту пола ______ кв.м., согласно перечню работ, приведенному в приложении №1 (перечень документации), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную договором цену.
    Объем работ, составляющих предмет настоящего договора, определяются приложением №1 к настоящему договору и является неотъемлемой частью настоящего договора.
    Документация к каждой из услуг, перечисленных в приложении №1 письменно согласовывается с Заказчиком.
    Все работы в рамках настоящего договора оказываются/производятся Подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, соответствующими СНИПами и другими регламентирующими актами и документами, профессиональными общепринятыми стандартами и практикой оказания подобных услуг при аналогичных условиях.
    Стоимость работ по настоящему договору составляет ________ (_______________________) рублей.
    При заключении настоящего договора Заказчик оплачивает аванс за работы в размере ________ (_______________________) рублей. Оставшаяся часть суммы оплачивается поэтапно по факту сдачи-приемки конкретного проекта (плана) в соответствии с приложением №1.
    Стоимость работ является договорной и изменению в одностороннем порядке не подлежит.
    Все дополнительные работы и услуги, не указанные в приложении №1, оплачиваются Заказчиком отдельно в соответствии с прейскурантом стоимости работ Подрядчика на день их фактического выполнения.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

    Подрядчик обязуется начать выполнение работ по настоящему договору в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора.
    Подрядчик обязуется выполнить все работы и согласно приложению №1 настоящего договора и подписать окончательный «Акт сдачи-приемки результата работ» (далее по тексту «Акт») по настоящему договору в течение ___(_______________) календарных дней с момента начала работ.
    Рабочие дни, в течение которых проектная документация находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный пункте 1.
    При наличии дополнительных работ, указанных в соответствующих актах сдачи-приемки работ или дополнительных соглашениях к настоящему договору, срок может быть увеличен на время, потраченное на выполнение данных дополнительных работ.
    Проведение встреч Подрядчика (в т.ч. дизайнера) с Заказчиком с целью обсуждения хода выполнения (корректировки) исполняемых в рамках настоящего договора работ, производится с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 часов и в субботу с 10:00 до 18:00 часов, если данные дни не являются общегосударственными праздниками. В воскресенье и в праздничные дни встречи не производятся. В случае необходимости проведения встреч в другое время, Стороны согласуют его с учетом возможностей Подрядчика. Встречи производятся в пределах Москвы – в офисе Подрядчика, на объекте Заказчика (если он в пределах МКАД) или в общественных помещениях (по согласованию с Заказчиком).
    Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены работ, пропорционально части выполненных работ.
    За просрочку срока окончания и сдачи всех работ по настоящему договору по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от общей стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки. При этом общая сумма выплат не может превышать 5% (пяти процентов) от суммы работ по настоящему договору.
    Работы по настоящему договору считаются выполненными после подписания Сторонами окончательного «Акта сдачи-приемки результата работ».

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    Заказчик обязуется:
        Передать Подрядчику до начала работ необходимую техническую документацию, имеющуюся у него в наличии (план помещения, копию строительного проекта, план БТИ и т.п.).
        Своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора.
        Своевременно предоставить Подрядчику помещение, подлежащее разработке дизайн-проекта.
        Обеспечить принятие решений в ходе обсуждения выполнения (корректировки) дизайн-проекта в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика предложений для рассмотрения. В случае, если Заказчик не принимает решений в установленный срок, то срок выполнения работ по настоящему Договору продляется на срок задержки принятия решения Заказчиком сверх трех дней.
        В течение всего срока действия настоящего договора, предоставлять Подрядчику беспрепятственный доступ в помещение, подлежащее разработке дизайн-проекта.
        Принять в полном объеме выполненные Подрядчиком работы при условии отсутствия обоснованных претензий по качеству исполнения и объемам выполненных работ в соответствии с настоящим договором.
        В течение срока действия настоящего договора, а также в течение одного года после прекращения действия настоящего договора не переманивать сотрудников Подрядчика для выполнения работ связанных с разработкой интерьеров помещений. А в случае перехода сотрудника Подрядчика на прямую работу к Заказчику оплатить Подрядчику 30000 (тридцать тысяч) рублей за каждого перешедшего к Заказчику сотрудника.
    Подрядчик обязуется:
        Выполнить работы в полном объёме в соответствии с приложением №1 настоящего договора, при условии содействия Заказчика;
        Предоставлять Заказчику не более 3 (трех) вариантов каждого проекта (плана), указанного в приложении №1.
        Выполнить работы в полном объеме в срок, указанный в настоящем Договоре;
        Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего договора;
        Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки в работе, в течении всего времени проведения работ.
        Немедленно предупредить Заказчика при возникновении обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным.
        Согласовывать результат работ с Заказчиком.
        Соблюдать иные обязанности, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством.
    Подрядчик имеет право:
        Привлечь третьих лиц к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору, оставаясь ответственным перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору. Подрядчик несет ответственность за действия и результаты работы субподрядчиков как за свои собственные.
        Сдать работы по настоящему договору досрочно по соглашению с Заказчиком.
        Использовать разработанный дизайн-проект помещения Заказчика в информационных и рекламных целях без права публикации данных об имени Заказчика и адреса помещения.
        Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством.
    Заказчик имеет право:
        В любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке, уплатив Подрядчику, часть установленной цены работ, пропорционально части работ, выполненных до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего договора.
        Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ

    Для передачи готовой проектной документации Подрядчик обязан устно или с помощью средств связи уведомить Заказчика об окончании работ.
    Заказчик обязан получить разработанную проектную документацию не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления об окончании работ.
    Сдача работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом, который подписывается обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.
    Акт сдачи-приемки результата работ в целом или этапа работ должен содержать, в том числе, наименование сторон, указание о лицах, выступающих от имени сторон, указание на наименование и объем произведенных работ, качество их выполнения, стоимость работ.
    Оплата выполненных по настоящему договору работ (этапов работ) производится Заказчиком в размере, предусмотренном настоящим договором.
    За просрочку оплаты работы, выполненной в соответствии с настоящим договором, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% (одной десятой процента) от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки. При этом общая сумма выплат не может превышать 5% (пяти процентов) от суммы работ по настоящему договору.
    В случае невозможности вовремя закончить работы по настоящему договору по вине Заказчика, Подрядчик имеет право потребовать оплату за частичное выполнение работ в размере, пропорциональном выполненному объему работ.
    При отказе Заказчика от выполнения Подрядчиком конкретного проекта (плана), сумма по данному проекту (плану) не возвращается Заказчику.
    В случае неверного указания общей площади ремонтируемого помещения в п.1.1 настоящего договора, записанной со слов Заказчика, Заказчик обязуется оплатить дополнительную стоимость работ, пропорционально реальной площади помещения.
    В случае выполнения Подрядчиком трехмерной визуализации (3D) помещений, все 3D изображения выполняются только после согласования всех планов и рабочих чертежей с Заказчиком.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

    Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. Претензионный порядок обязателен. Претензию необходимо отправить одновременно на юридический адрес Подрядчика и адрес электронной почты Подрядчика, указанный в настоящем договоре. Срок ответа на претензию 10 (десять) рабочих дней.
    В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции по месту нахождения истца с соблюдением досудебного (претензионного) порядка, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Решение суда будет окончательным и обязательным для обеих сторон.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору при наличии вины. Виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки в полном объеме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
    Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
    Любая из сторон полностью освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств.

СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
    Настоящий договор действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств по нему, а также завершения всех взаиморасчетов между сторонами.
    Настоящий договор может быть расторгнут досрочно, по взаимному согласию сторон, с письменным уведомлением не менее чем за одну неделю.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

    Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).
    Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают такие обстоятельства как: землетрясения, пожары, наводнения, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, а также изменения законодательства, повлекшие за собой невозможность выполнения сторонами своих обязательств по договору.
    При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую Сторону незамедлительно после возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
    Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных недель и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

    Все приложения к настоящему договору, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ, являются его неотъемлемой частью.
    Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
    На момент подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
    Настоящий договор оформлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
    В случае изменения своих юридических адресов и банковских реквизитов стороны обязуются немедленно извещать друг друга в письменной форме. Сообщение Подрядчика об изменении своих банковских реквизитов принимаются к исполнению Заказчиком для оплаты цены настоящего договора только в случае, если такое сообщение поступит к Заказчику не позднее, чем за два рабочих дня до предусмотренной настоящим договором даты такой оплаты.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

    Заказчик: …
    Подрядчик: …

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 (ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ)

    Обмерочный план
    План демонтажа перегородок
    План возводимых перегородок
    Планы освещения и выключателей
    Планы размещения электрооборудования и слаботочных сетей
    План теплого пола (при необходимости)
    План расстановки мебели и ведомость дверных проемов
    Разрезы элементов дизайна (при необходимости)
    Планы потолков (размеры, уровни, построения)
    Развертки стен (при необходимости)
    Раскладка плитки
    Планы напольных покрытий
    План привязки сантехнических устройств
    Трехмерная визуализация
    Подбор отделочных материалов

Статистика Видео: 
0

Тематическая подборка